Расторжение односторонней сделки

Содержание

Расторжение контракта по 44-ФЗ в одностороннем порядке – Контур.Школа

Расторжение односторонней сделки

Согласно ч. 8 ст.

95 № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ, при условии, что это было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 № 44-ФЗ).

В законе № 44-ФЗ установлены обязательные этапы одностороннего расторжения (ч. 12–22, ст. 95 № 44-ФЗ):

  1. Обязательное уведомление второй стороны.
  2. Отмена решения об одностороннем расторжении в случае, если в течение десяти дней от даты уведомления вторая сторона устранила нарушение условий контракта.

Заказчик имеет право на одностороннее расторжение контракта. А как же участник?

Если заказчик предусмотрел возможность одностороннего расторжения контракта, поставщик также имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта 44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба (ч. 23, ст. 95 № 44-ФЗ).

Возникает вопрос: Если подрядчик выполнил работы в срок и качественно, а заказчик уклоняется от подписания форм КС и оплаты, то заказчик сможет расторгнуть контракт и не платить за выполненные работы?

Нет, по закону такая ситуация невозможна. Заказчик не может расторгнуть контракт, не имея на это существенной причины, и не может не оплатить выполненные работы, даже если контракт расторгается.

Односторонний отказ от исполнения контракта 44-ФЗ: причины и условия

  1. Причиной одностороннего расторжения может быть только «существенное нарушение договора другой стороной», причем существенным является «нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора» (ч. 2, ст.

    450, ГК РФ), а также конкретные причины, указанные в тексте контракта.

  2. В контракте должны быть обязательно указаны условия ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта (ч. 4, ст. 34 № 44-ФЗ). Пени и штрафы за нарушение сроков оплаты также должны быть указаны в контракте (ч. 5, ст. 34 № 44-ФЗ).

В соответствии с этими пунктами поставщик сможет потребовать возмещения ущерба.

И все-таки, при исполнении и расторжении контракта следует руководствоваться Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе», а не Гражданским кодексом?

Закон № 44-ФЗ говорит, что расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

Значит, если какие-то условия и обязанности при расторжении контракта не описаны в законе о закупках, действует Гражданский кодекс и остальные Федеральные законы в той части, в какой они не противоречат Закону № 44-ФЗ.

«Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону» (ч. 1, ст. 2, № 44-ФЗ).

Хотите знать все о процедурах заключения контракта по 44-ФЗ и договора по 223-ФЗ? Записывайтесь на экспресс-курс «Договоры в регламентированных закупках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ»

Расторжение госконтракта по 44-ФЗ. Что говорит закон о госзакупках?

Заказчик может провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Если выявлены нарушения со стороны поставщика, то заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке (ч. 10, 11 ст. 95).

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем расторжении контракта заказчик размещает его в ЕИС и направляет поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Возможны и другие способы уведомления поставщика, например через электронную почту.

Главное, чтобы такие способы обеспечивали фиксирование уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (ч. 12 ст. 95).

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95).

Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут, включается в РНП (ч. 16 ст. 95).

Если в течение этих десяти дней поставщик, подрядчик или исполнитель успеет исправить нарушения, то заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 14 ст. 95).

Будьте внимательны! У поставщика есть право на одну-единственную ошибку. Заказчик не отменит свое решение в случае повторного нарушения.

Поставщик, подрядчик или исполнитель со своей стороны также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в контракте было предусмотрено подобное право заказчика (ч. 19 ст. 95).

Процедура направления заказчику уведомления о решении расторгнуть контракт аналогична процедуре направления такого решения от заказчика к поставщику, описанной выше.

Стороны вправе потребовать возмещения ущерба по условиям, приведенным в ч. 23 ст. 95.

Не устроило качество услуг — заказчик расторгает контракт? Не всегда

По условиям контракта поставщик принял на себя обязательство по оказанию охранных услуг на охраняемых объектах, перечень которых утвержден в приложении к контракту (наличие одного поста, осуществление охраны одним охранником в смену, круглосуточное несение службы).

Заказчик провел проверку оказания услуг, по результатам которой пришел к выводу, что качество оказания услуг не соответствует требованиям государственного контракта.

На основании результатов проверки заказчик издал приказ об одностороннем отказе от исполнения контракта, решение было направлено поставщику и получено им.

Поставщик направил заказчику письмо, в котором сообщил об устранении выявленных нарушений, а также указал, что заказчик нарушил процедуру — односторонний отказ от исполнения контракта условиями контракта не предусмотрен, в связи с чем расторжение контракта возможно только в судебном порядке. Согласно пункту 10.3 контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Поставщик считает, что заказчик неправомерно отказался от исполнения государственного контракта.

Суд установил, что условия контракта не предусматривают право ответчика на расторжение контракта в одностороннем порядке без обращения в суд, поэтому отказ ответчика от исполнения контракта в одностороннем порядке является незаконным (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.11.2014 № Ф06-16631/2013 по делу № А49-2126/2014).

Поставщик отказался от исполнения контракта. Что делать заказчику?

Поставщик направил заказчику письмо о приостановлении им исполнения контракта, но не указал основания такого приостановления.

При рассмотрении дела суд установил, что поставщик фактически не приступил к выполнению своих обязательств по контракту. В силу ст.

715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с тем что поставщик фактически не приступил к исполнению своих обязательств, заказчик правомерно рассмотрел данное письмо в качестве одностороннего отказа от исполнения контракта, которое было предусмотрено контрактом, и направил в ответ свое решение о том, что он также в одностороннем порядке готов расторгнуть контракт.

В соответствии с ч. 14 ст.

95 № 44-ФЗ заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10-дневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение, послужившее основанием для принятия указанного решения. Но в течение указанного в законе срока поставщик к оказанию услуг не приступил и не устранил нарушения, послужившие основанием для принятия данного решения.

Поэтому суд признал расторжение контракта правомерным (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.02.2015 по делу № А56-6651/2014).

Подрядчик нарушил сроки

Контрактом предусмотрено выполнение подрядчиком проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и их последовательность в соответствии с техническим заданием. Срок начала работ установлен с 18.06.2012, окончание — не позднее 19 месяцев со дня заключения контракта, в том числе подготовка рабочей и сметной документации, строительство и сдача в эксплуатацию жилых домов.

Согласно п. 4.2.2 контракта подрядчик обязался выполнить рабочую документацию в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство, согласовать ее с заказчиком и компетентными органами и передать заказчику.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств в определенные контрактом сроки истец обратился в арбитражный суд с требованием о расторжении контракта на основании п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК РФ.

Применительно к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ существенным нарушением его условий является нарушение сроков выполнения работ. Как установлено судом, исходя из дат оформления документов на передачу части рабочей документации, данные работы по подготовке рабочей и сметной документации выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом.

При этом в полном объеме рабочая документация подрядчиком на момент рассмотрения спора в суде не изготовлена.

Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиком сроков изготовления указанной документации, то есть существенном нарушении условий контракта (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2015 № Ф09-9280/14 по делу № А60-10485/2014).

Также было установлено, что заказчиком был соблюден досудебный порядок — ответчику было предложено расторгнуть вышеуказанный контракт. Требование о расторжении контракта удовлетворено.

Отказ от приемки

Бесплатные вебинары по 44-ФЗ, 223-ФЗ

Участие в закупках. Изменения. Эксперты-практики в Школе электронных торгов

Посмотреть расписание

Согласно контракту поставщик обязался поставить заказчику расходные материалы для копировально-множительной техники в соответствии со спецификацией, с необходимой документацией (счет, счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, акт приема-передачи товара).

Согласно п. 3.3 товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и перегрузке и с маркировкой: индекс, количество, вес, страна и название фирмы-производителя, модель аппарата, на который поставляется товар.

Согласно п. 9.1 договора поставка товара осуществляется в течение пяти рабочих дней после подписания договора, то есть в срок до 11.04.2014.

Как следует из представленных доказательств, первоначально товар предлагался к приемке 10.04.2014, в которой поставщику было отказано по мотиву недопоставки товара, неверного указания в товаросопроводительных документах количества товара, неверного указания наименования поставляемого товара, отсутствием в передаточных актах серийных номеров товара и информации о дате изготовления товара.

В дальнейшем поставщик поставил недостающее количество товара, но не привел товаросопроводительные документы в соответствие с условиями контракта.

Заказчик потребовал уплаты неустойки за просрочку поставки в полном объеме и в одностороннем порядке расторг контракт, указав как причину неверное оформление документов. Ч. 1 ст. 520 ГК РФ устанавливает: если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров в установленный срок, покупатель вправе потребовать допоставить необходимое количество товара.

Нормы ГК РФ и положения контракта в случае недопоставки не предоставляют покупателю право на отказ от принятия товара.

Суд правомерно указал на то, что в рамках приемки товара заказчиком не установлено каких-либо нарушений поставщиком требований к качеству товара, что дополнительно свидетельствует о неправомерном отказе заказчика от приемки.

Неверное указание в товаросопроводительных документах информации о товаре также не является обстоятельством, препятствующим принятию товара по условиям контракта, и тем более основанием для одностороннего расторжения контракта.

Требования о взыскании неустойки частично удовлетворены, поскольку поставщиком были нарушены сроки поставки заказчику товара, однако взыскиваемая неустойка уменьшена на основании ст. 333 ГК РФ, так как частично поставка была выполнена в срок.

Требования поставщика о признании недействительным одностороннего расторжения контракта удовлетворены (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2014 № 09АП-51223/2014 по делу № А40-94139/2014).

Они были признаны правомерными, поскольку заказчик расторг контракт по основанию, которое не предусмотрено ни в законе, ни в контракте.

Обучение по 44-ФЗ, 223-ФЗ

Повышение квалификации и профпереподготовка в Контур.Школе

Подробнее о курсах

Вывод

Государственный контракт можно расторгнуть в одностороннем порядке. Главное — придерживаться законодательных норм и правил. Попытки уклониться от исполнения контракта через неправомерное расторжение в одностороннем порядке легко выявляются в ходе арбитражного процесса. Поэтому и поставщикам, и заказчикам лучше изначально добросовестно подходить к исполнению своих обязательств.

Источник: https://School.Kontur.ru/publications/171

Одностороннее расторжение договора: главные правила – Малый бизнес в большой России

Расторжение односторонней сделки

Обычно компании расторгают договор по соглашению сторон. Но у компании есть возможность расторгнуть договор и без согласия партнера. Односторонний отказ от сделки возможен, если это предусмотрено законодательством или стороны прописали это условие в договоре.

Обязательно ли прописывать в договоре возможность отказа от сделки? Как уведомить партнера о расторжении договора? Можно ли предусмотреть штраф за досрочное расторжение договора?

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения в постановлении от 22.11.16 N 54 (далее — постановление N 54). Судьи назвали три важных правила, которые компании важно соблюсти при одностороннем расторжении договора.

1. Проверьте, есть ли право на односторонний отказ от сделки

Заявление об одностороннем отказе или изменении его условий недействительно, если такое право не предусмотрено в законе или договоре. Это Пленум Верховного Суда РФ отметил в пункте 12 постановления N 54. Прежде чем расторгать договор без согласия партнера, проверьте, предусмотрена ли возможность расторжения договора законодательно или договором.

Когда возможен односторонний отказ от сделки

Гражданский кодекс предусматривает односторонний отказ от исполнения договора для договоров:

  • купли-продажи (ст.464, п.2 ст.475 и п.2 ст.480 ГК РФ);
  • поставки товаров (п.2 ст.515 и п.1 ст.523 ГК РФ);
  • подряда (ст.717 и п.2 ст.719 ГК РФ);
  • возмездного оказания услуг (ст.782 ГК РФ);
  • транспортной экспедиции (ст.806 ГК РФ);
  • поручения (ст.977 ГК РФ);
  • коммерческой концессии (п.1 ст.1037 ГК РФ) и др.

Отказ от сделки допустим, если стороны соблюли установленные для этого условия. Например, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончить ее к сроку нереально. Тогда заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п.2 ст.715 ГК РФ).

Немотивированный отказ от исполнения договора аренды возможен, только когда договор заключен на неопределенный срок. В этой ситуации каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц. При аренде недвижимого имущества — за три месяца (ст.610 ГК РФ)

 

Основания для изменения и расторжения договора названы в пункте 1 статьи 450 ГК РФ. Это возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Исключение — случаи, которые предусмотрены ГК РФ или иными правовыми актами (п.1 ст.310 ГК РФ).

Из анализа норм статей 310 и 450 ГК РФ следует, что, если условие об одностороннем отказе от исполнения договора прямо предусмотрено в законе, включать его в договор не обязательно. Но стороны могут включить в договор дополнительное условие об одностороннем отказе от исполнения договора.

Так, Гражданский кодекс предусматривает возможность одностороннего расторжения договора аренды, если он бессрочный.

А вот для договора аренды, который стороны заключили на определенный срок, односторонний отказ от сделки в ГК РФ не предусмотрен. Но такую возможность стороны могут оговорить в договоре.

Тогда пропишите и условия для расторжения срочного договора аренды. Например, оговорите срок, в течение которого партнер должен уведомить о своем решении.

2. Заранее уведомьте партнера о расторжении договора

Договор считают расторгнутым с момента, когда заказчик получит уведомление об этом, или указанного в нем момента, если иное не предусмотрено договором. Это следует из пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ, пунктов 13 и 57 постановления N 54.

Если компания хочет приостановить исполнение своего встречного обязательства или отказаться от него, нужно в разумный срок предупредить об этом контрагента.
Но в ГК РФ не предусмотрена специальная форма, по которой компания должна выразить свой отказ от исполнения договора.

Нет и предварительного порядка извещения контрагента о намерении прекратить договор.

Чтобы уведомить партнера о расторжении или изменении условий договора, составьте уведомление в произвольной форме.

3. Проверьте размер платы за расторжение контракта

Размер платы за отказ от сделки должен быть соразмерен негативным последствиям из-за отказа от исполнения обязательств или изменением условий контракта. Иначе суд вправе частично или полностью отказать в ее взыскании.

Гражданский кодекс разрешает сторонам предусмотреть в договоре плату за односторонний отказ от договора или его изменение (п.3 ст.310 ГК РФ и п.16 постановления N 54).

Плата должна компенсировать партнеру неудобства из-за отказа от исполнения обязательства и покрыть потери.

Причем не важно, как стороны назовут такую выплату: штрафом, компенсацией, возмещением (определение Верховного Суда РФ от 03.11.15 N 305-ЭС15-6784).

Перед тем как включать в договор условие о плате за односторонний отказ от договора, изучите практику судов по сделке. Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание на ситуацию, когда компания расторгает договор по условию, которое предусмотрено законом.

Суд вправе снизить плату за отказ от договора

Суд может снизить размер платы за односторонний отказ от договора, если одновременно соблюдены два условия:

  1. Доказано, что размер платы не соответствует неблагоприятным последствиям, которые влечет отказ от исполнения обязательства;
  2. Сторона, которая хочет взыскать плату за односторонний отказ, действует недобросовестно.

Но из текста постановления Пленума Верховного Суда неясно, вправе ли суд по своей инициативе снизить размер платы или отказать в ее взыскании либо для этого требуется заявление. Но если компания хочет добиться снижения платы за односторонний отказ от договора, ей лучше самой заявить об этом суду. При этом сошлитесь на постановление N 54.

Плату за расторжение договора опасно включать в расходы

Компания вправе учесть в расходах плату за отказ от договора (подп.13 п.1 ст.265 НК РФ). При методе начисления признайте расходы на дату, когда признали долг (подп.8 п.7 ст.272 НК РФ).

Но есть риск, что инспекторы посчитают плату за отказ от контракта необоснованным расходом. Чтобы обезопасить расходы, подтвердите, что потери от отказа от сделки меньше, чем от длящегося договора. Если компания не сможет наглядно показать выгоду от расторжения договора, расходы безопаснее не учитывать (ст.252 НК РФ).

Когда право на односторонний отказ предусмотрено императивно, устанавливать плату за него нельзя. В постановлении N 54 в качестве примера императивной нормы Пленум Верховного Суда РФ привел право сторон на отказ от бессрочного договора аренды.

Так, если компания заключила бессрочный договор аренды, она вправе расторгнуть его, если заранее уведомит арендодателя. И даже если стороны предусмотрят в договоре плату за одностороннее расторжение такого договора, это условие будет ничтожным. Платить за такое расторжение компания не должна.

Главное — вовремя направить уведомление партнеру (см. образец).

Компенсация допустима, если в законе право на отказ от сделки закреплено диспозитивно. То есть стороны могут отказаться от такого права по соглашению сторон (п.4 ст.421 ГК РФ).

Ранее Верховный Суд РФ разрешал устанавливать компенсацию за односторонний отказ. При этом не было акцента, какой нормой закреплено право на отказ: императивной или диспозитивной (определение Верховного Суда РФ от 03.11.15 N 305-ЭС15-6784 по делу N А40-53452/2014).

Аркадий Капкаев, юрист ООО «Фейгель и Партнеры» Источник: Российский налоговый курьер, N 3, 2017 год

Источник: https://smi.kodeks.ru/small-business/all/odnostoronnee-rastorzhenie-dogovora-glavnye-pravila

Особенности односторонних правопрекращающих сделок *

Расторжение односторонней сделки
Статья подготовлена с использованием материалов СПС “КонсультантПлюс”.

Егорова Мария Александровна, заместитель главного редактора журнала “Юрист”, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права юридического факультета им. М.М.

Сперанского ФГБОУ ВПО “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ”, член Российской академии юридических наук (РАЮН), кандидат юридических наук, доцент.

В статье исследуются особенности односторонних сделок, направленных на прекращение обязательственных отношений.

Односторонние сделки анализируются как юридические факты, рассматриваются принципы использования односторонних сделок в динамике обязательства, уделяется внимание наиболее интересным, с точки зрения автора, моделям односторонних волеизъявлений, направленных на прекращение обязательства.

Ключевые слова: сделка, односторонняя сделка, обязательство, прекращение обязательства, расторжение договора, односторонний отказ от расторжения договора, односторонняя замена исполнения, односторонний зачет.

Peculiarities of unilateral rightsterminating transactions

M.A. Egorova

Egorova Mariya Aleksandrovna, Deputy editor-in chief of the journal “Lawyer”, assistant professor of the Chair of Entrepreneurial and Corporate Law of the M.M.

Speranskij Law Faculty of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education “Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration”, candidate of juridical sciences, assistant professor, member of Russian Academy of Juridical Sciences.

The article studies peculiarities of unilateral transactions aimed at termination of binding relations.

Unilateral transactions are analyzed as juridical facts, the author considers the principles of use of unilateral transactions in dynamics of the obligation, draws attention to the most interesting, in the author's opinion, patterns of unilateral declarations of intent aimed at termination of the obligation.

Key words: transaction, unilateral transaction, obligation, termination of the obligation, dissolution of the contract, unilateral repudation of dissolution of the contract, unilateral substitution of execution, unilateral set-off.

Все виды односторонних правопрекращающих (ремиссионных) сделок классифицируются по признаку их принадлежности к модели и способу прекращения обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательства императивно запрещен ст. 310 ГК РФ в качестве общего правила.

Поэтому право на прекращение обязательства любой природы и любым из способов, предусмотренных законом, в одностороннем порядке следует расценивать как дозволение на фоне общего запрета. Это означает, что право на прекращение обязательства путем совершения одностороннего действия должно быть недвусмысленно установлено законом.

Однако все ремиссионные односторонние сделки имеют ряд общих признаков.

Прежде всего, их отличает особенность их правовой сущности как юридических фактов. В отличие от договорных оснований прекращения обязательств односторонние правопрекращающие сделки не имеют свойств индивидуального регулятора.

В большинстве случаев они выполняют функцию “голых” юридических фактов, правовая цель которых состоит в прекращении правовой связи. Эта особенность позволяет юридической литературе относить такие сделки к разряду вспомогательных, “вызывающих изменение или прекращение существующих правоотношений” .

Эти сделки в силу их одностороннего характера характеризуются тем, что их содержание составляет содержание волеизъявления, которое направлено на прекращение обязательства. Эта особенность вытекает из сущности любой односторонней сделки, содержание которой в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ заключается в выражении воли одного лица.

При совершении односторонних ремиссионных сделок волеизъявление управомоченного субъекта предстает в виде действия по прекращению обязательства, т.е. направлено на динамику обязательственного правоотношения.

Устанавливаемые законом различные виды позитивных обязываний и иных ограничений права на совершение односторонних правопрекращающих сделок в виде действий по обеспечению условий их применения (например, условий применения одностороннего зачета, установленных ст.

410 ГК РФ), по исполнению позитивных обязываний (например, уплате фактически понесенных расходов при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 782 ГК РФ)), соблюдению сроков (например, срока извещения контрагента при одностороннем отказе от исполнения договора аренды, заключенного на неопределенный срок (п. 2 ст.

610 ГК РФ)), соблюдению интересов других лиц, не являющихся субъектами обязательства (например, лиц, заинтересованных в сохранении или увеличении имущества кредитора (ст. 415 ГК РФ), а также требования к правосубъектности субъектов обязательства (как в законодательстве о несостоятельности, фактически определяющем специальную правоспособность несостоятельного должника) совершенно необходимы не для осуществления динамики правоотношения, а в целях обеспечения действительности сделки и создания правомерных правовых последствий ее совершения.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 779. См. также: Чистяков К.Е. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: Дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2002. С. 58.

Другим признаком, объединяющим все односторонние ремиссионные сделки, является их правовая цель – прекращение обязательства. Наличие подобной правовой цели вообще составляет отличительную особенность всех ремиссионных сделок вне зависимости от их правового основания.

Однако специфика односторонних сделок сводится к тому, что возможность их осуществления в относительных правоотношениях не связана с необходимостью установления новой программы взаимоотношений субъектов обязательства.

Этим объясняется невозможность прекращения обязательств с использованием способов, опосредующих модель замены исполнения (отступное, новация), односторонним волеизъявлением одного из их участников.

Поэтому любые способы прекращения обязательств путем замены исполнения могут быть осуществлены только посредством согласованных волеизъявлений (соглашений), содержание которых должно отражать общую согласованную сторонами такого соглашения программу замены первоначального исполнения на новое.

Отсутствие необходимости в установлении новой программы отношений субъектов обязательства приводит к возможности его прекращения путем отмены исполнения.

Такая отмена исполнения может быть осуществлена в одностороннем порядке, что, однако, совершенно не исключает и двухсторонний вариант волеизъявления, направленного на прекращение обязательства путем отмены его исполнения.

Отмена исполнения права требования кредитора формирует основание прощения долга, отмена исполнения обязанности должника – зачет встречных требований; комбинированная отмена и обязанности исполнения должника, и права требования кредитора в одностороннем порядке во встречных обязательствах имеет место при одностороннем отказе от исполнения договора в силу того, что такая односторонняя сделка на основаниях, установленных законом или договором, отменяет действие основания обязательства.

В качестве общего правила закон устанавливает, что любая односторонняя сделка создает обязанности только для лица, ее совершившего (ст. 155 ГК РФ).

Возможность односторонней сделки создавать обязанности для других лиц возникает лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. Все варианты односторонних правопрекращающих сделок прямо регламентированы нормами ст. 410, 415 ГК РФ и п. 3 ст. 450 ГК РФ.

И если для зачета возможность его осуществления в одностороннем порядке прямо предусмотрена ст.

410 ГК РФ (“для зачета достаточно заявления одной стороны”), а для одностороннего отказа от исполнения обязательства просто следует из его наименования, то в отношении прощения долга до настоящего времени в литературе продолжается полемика относительно характера волеизъявления в этой сделке.

Профессор Б.Б. Черепахин делил в широком аспекте все односторонние сделки на односторонне обязывающие и односторонне управомочивающие. Односторонне управомочивающие сделки порождаются, как указывал Б.Б. Черепахин, “…

волеизъявлением активного субъекта, а не пассивного, как это имеет место в случаях выдачи векселя, публичного обещания награды, креации бумаг на предъявителя и при других односторонне управомочивающих сделках” . Под односторонне обязывающими юридическими сделками Б.Б.

Черепахин понимал как случаи одностороннего обязывания (возложения обязанности), так и случаи одностороннего лишения права (например, случаи одностороннего прекращения договорных отношений) или модификации чужого права (заявление о зачете и др.). Кроме этого, односторонне обязывающие сделки классифицировались Б.Б.

Черепахиным по признаку вторжения в чужую правовую сферу (“Eingreifen in die fremde Rechtssphare”).

При этом автор различал два подвида односторонне обязывающих сделок: возлагающие обязанности отрицательного содержания на всякого и каждого, которые не содержат непосредственного воздействия на правовую сферу определенных других лиц (например, при оккупации ничьих вещей имеется лишь косвенное вторжение в правовую сферу неопределенного круга других лиц, на которых возлагается обязанность не нарушать права собственника, не посягать на его правомочия владения, пользования и распоряжения); и односторонне обязывающие сделки с непосредственным воздействием на правовую сферу других лиц, которое проявляется в возложении на другое лицо определенной положительной обязанности (например, при деятельности в чужом интересе без поручения) или же в лишении его определенного права .
Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву // Труды по гражданскому праву. М., 2001 (серия “Классика российской цивилистики”). С. 55.
См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.: Госюриздат, 1962. С. 30.

Поскольку институт прекращения обязательств существует в поле относительных правоотношений, односторонние правопрекращающие сделки следует отнести ко второй группе односторонне обязывающих сделок.

Представляется, что как односторонне обязывающие сделки основания прекращения обязательств в силу указания в законе на возможность их совершения согласно ст. 155 ГК РФ могут создавать обязанности у других лиц.

В отношении контрсубъекта обязательства односторонняя правопрекращающая сделка в первую очередь создает обязанности негативного исполнения, которые заключаются в прекращении должником действий по исполнению обязательства, когда его прекращение инициируется кредитором, либо в непредъявлении кредитором требований об исполнении обязательства, в случае, когда оно прекращается по односторонней инициативе должника.

Основой любого одностороннего волеизъявления в гражданском праве является использование субъектом субъективного права, которое позволяет ему в одностороннем порядке получить искомое благо, ценность или иным образом удовлетворить личные интересы.

Однако такое одностороннее действие не должно “препятствовать удовлетворению интересов других лиц, а также общественных интересов в охране и защите (иначе произойдет злоупотребление правом)” . При прекращении обязательств этот принцип имеет режимное значение, т.е.

определяет подход к формированию правового регулирования всего института прекращения обязательств.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 2004. С. 730.

Принцип недопустимости ухудшения положения должника в результате уступки требования лежит в основе дополнительного режима защиты его интересов при установлении для него льготного права на осуществление зачета требований к первоначальному кредитору в отношении нового верителя. В целом ведущим принципом в правовом регулировании односторонней сделки по зачету является принцип соблюдения интересов правовой и имущественной сферы компенсата – контрагента стороны, осуществляющей зачет (компенсанта) .

Источник: https://WiseLawyer.ru/poleznoe/66055-osobennosti-odnostoronnikh-pravoprekrashhayushhikh-sdelok

Расторжение договора поставки: по соглашению или через суд

Расторжение односторонней сделки

Расторжение договора поставки — дело, требующее юридически правильного оформления. Ведь если расторгнуть договор поставки и не оформить надлежащим образом документы, то через несколько месяцев можно получить судебный спор и списание значительных средств со счета в виде убытков по иску контрагента.

Законом предусмотрено несколько порядков расторжения договора. Одно дело, когда стороны просто решили больше не сотрудничать и расторгают договор поставки в одностороннем порядке.

Другое дело — когда только для одной стороны договор стал не интересен и возникла необходимость из договора выйти.

А что делать, если договор интересен, но контрагент постоянно нарушает обязательства? В статье мы расскажем, как и когда можно расторгнуть договор поставки с минимальными рисками для себя.

Расторжение договора поставки по соглашению сторон

При расторжении договора поставки по соглашению сторон важно учесть особенности и правильно составить соглашение о расторжении договора поставки.

Чтобы расторгнуть договор поставки по соглашению сторон и минимизировать риски как покупателя, так и поставщика, советуем следовать нашим рекомендациям.

  1. Подготовьтесь к расторжению договора поставки: произведите сверку всех расчетов, проверьте качество и количество поставленного товара. Приготовления к расторжению договора позволят выявить задолженность, недопоставку и т.п.
  2. Направьте контрагенту предложение о расторжении договора поставки.
  3. Составьте соглашение к договору поставки о расторжении.

Соглашение о расторжении договора должно содержать следующие условия:

  • номер и дату договора, который расторгается;
  • наименование и реквизиты сторон;
  • дату заключения соглашения;
  • дату, с которой обязательства будут считаться прекращенными;
  • порядок возврата исполненного, срок возврата;
  • причину расторжения договора и обязательства, связанные с расторжением, например: выплата контрагенту денежных средств за поставленный товар, выплата неустойки и иных штрафных санкций;
  • рекомендуем также урегулировать вопрос об обязательствах сторон, которые действуют вне зависимости от расторжения договора, например, гарантийные обязательства по качеству товара.

В интернете можно найти много образцов соглашения о расторжении договора поставки, однако при их использовании учитывайте особенности вашего договора поставки и фактически сложившихся договорных отношений покупателя и поставщика.

Расторжение в одностороннем порядке договора поставки

В случае, если стороны не пришли к соглашению относительно расторжения договора поставки, договор поставки можно расторгнуть в одностороннем порядке.

https://www.youtube.com/watch?v=fUcBzPqIR_w

Для этого должны быть основания:

  1. Право на односторонний отказ по инициативе одной из сторон предусмотрено договором поставки.

В договоре поставки стороны могут согласовать, что договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. При этом рекомендуется в договоре прописывать четкий порядок расторжения договора: за сколько дней необходимо уведомить контрагента об отказе от договора; с какого момента договор будет считаться расторгнутым; нужно ли платить за отказ от договора.

Порядок направления уведомления о расторжении договора поставки разберем в отдельном разделе статьи.

  1. Контрагент допустил существенное нарушение условий договора.

Если поставщик или покупатель допустили значительное (существенное) нарушение договора, другая сторона договора вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор.

Для того чтобы воспользоваться таким правом, нужно понимать, что закон признает существенным нарушением.

Ниже рассмотрим, когда и какие нарушения поставщика или покупателя дадут право иной стороне на отказ от договора.

Одностороннее расторжение договора поставки поставщиком

Поставщик вправе направить покупателю уведомление об одностороннем расторжении договора поставки если есть просрочка по договору поставки:

  • покупатель неоднократно нарушает сроки оплаты (ст. 523 ГК РФ);
  • покупатель неоднократно нарушает сроки выборки товара (т.е. своевременно не забирает товар со склада поставщика, если выборка согласована сторонами, как способ поставки) (ст. 521 ГК РФ);
  • покупатель товар не принимает, либо немотивированно отказывается его принимать (п. 3 ст. 484 ГК РФ);
  • покупать необоснованно отказывается принять и оплатить поставленный товар (п. 4 ст. 486 ГК РФ);
  • покупатель в установленный срок не оплачивает очередной платеж за проданный и переданный товар в рассрочку;
  • покупатель не исполнил возложенную на него обязанность застраховать товар (ч. 2 ст. 490 ГК РФ);
  • покупатель отгрузочную разнарядку не подготовил и не передал в согласованный срок (п. 3 ст. 509 ГК РФ).

Ввиду того, что на договор поставки распространяются нормы о договоре купли-продажи, некоторые основания, перечисленные выше, предусмотренные законом для расторжения договора купли-продажи, применимы и к поставке.

В любом случае, расторгая договор в одностороннем порядке, поставщик должен иметь подтверждения существенного нарушения договора покупателем.

Одностороннее расторжение договора поставки покупателем

Расторжение договора поставки по инициативе покупателя возможно, если:

  • поставщик поставил некачественный товар и недостатки не могут быть устранены в срок, приемлемый для покупателя (ст. 523 ГК РФ);
  • поставщик необоснованно отказывает покупателю в передаче проданного товара (п. 1 ст. 463 ГК РФ);
  • в разумный срок поставщик недокомплектовал товар (п. 2 ст. 480 ГК РФ);
  • поставщик, на которого договором возложена обязанность застраховать товар не исполнил данную обязанность (ч. 2 ст. 490 ГК РФ);
  • у поставщика нет обязательной лицензии или членства в СРО, необходимых для реализации товара (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

Договором не следует устанавливать запреты на расторжение договора поставки по основаниям, установленным законом. Такие запреты и ограничения суд признает недействительными.

Уведомление о расторжении договора поставки (порядок одностороннего расторжения)

Итак, договором предусмотрено право на одностороннее расторжение договора поставки, либо контрагент существенно нарушает договор. Как правильно оформить одностороннее расторжение договора?

Уведомление о расторжении договора поставки — это документ-основание, которым в одностороннем порядке расторгается договор.

Чтобы уведомить делового партнера об отказе от договора поставки, следуйте следующему алгоритму.

  1. Определите, какое у вас имеется договорное или законное основание для расторжения договора.
  2. Составьте уведомление (письмо) о расторжении договора поставки.

Обратите внимание, что законом установлены особенности для составления уведомления о расторжении договора поставки. Так, в уведомлении расторгающая договор сторона вправе указать момент прекращения договора. Если он не указан, то договор считается расторгнутым с момента получения контрагентом уведомления (п. 4 ст. 523 ГК РФ).

В уведомлении мотивированно укажите причины расторжения договора (если договором не предусмотрено право на немотивированный односторонний отказ).

  1. Направьте уведомление по юридическому (или иному установленному в договоре) адресу контрагента. Актуальный юридический адрес контрагента можно узнать на сайте ФНС в разделе “проверка контрагента”.

Если вы не можете точно определить, какое основание для расторжения договора в одностороннем порядке имеется, то следует обратиться к юристу. На юридической консультации в Москве юристы нашей компании проанализируют вашу ситуацию, составят уведомление о расторжении договора поставки.

Расторжение договора поставки в суде

Часто случаются ситуации, когда стороны не могут согласовать условия расторжения договора поставки по соглашению сторон, а договор нарушается покупателем или поставщиком.

Если нет оснований для отказа от договора во внесудебном одностороннем порядке, то необходимо идти в суд.

При каких условиях суд расторгнет договор поставки?

  1. Существенное нарушение договора.
  2. Данное нарушение влечет для другой стороны ущерб, при котором она не получает то, на что рассчитывала при заключении договора.

Анализ судебной практики показывает, что суды к существенным нарушениям договора поставки относят:

  • поставку товара с нарушением договора по количеству и комплектности;
  • нарушение срока поставки;
  • поставка товара досрочно;
  • недопоставка товара либо поставка в большем количестве;
  • поставку товара в ином ассортименте.

Перед подачей в суд иска о расторжении договора поставки направьте контрагенту письмо с предложением расторгнуть договор (это обязательное условие). Установите контрагенту разумный срок для ответа.

Если контрагент не ответит или ответит отказом — готовьте иск в суд.

Подача искового заявления в суд должна проходить по следующему алгоритму.

  1. Определите суд, в который нужно подать иск (подсудность). Она может быть установлена в договоре, если нет, то иск подается по месту регистрации ответчика.
  2. Составьте исковое заявление.
  3. Оплатите государственную пошлину. Пошлина считается от цены иск. Цена иска — сумма всех заявленных к взысканию требований: сумма задолженности, проценты за пользование денежными средствами, убытки.
  4. Соберите все необходимые документы к иску.
  5. Подайте иск в суд.
  6. Отслеживайте дату судебного заседания, участвуйте в заседаниях, отрабатывайте все возражения ответчика (ведь он, возможно, будет мастерски убеждать суд в своей правоте).
  7. Получите решение и исполнительный лист.
  8. Предъявите исполнительный лист к исполнению.

Это лишь схематичный алгоритм судебного расторжения договора поставки. На деле судебную работу лучше доверить профессиональному юристу, которому известны все нюансы материального и процессуального права. Ведь в такой категории дел нужно доказать суду, что контрагент существенно нарушил условие договора и истцу причинен ущерб.

Своевременно и качественно оказанные юридические услуги — залог успешного выхода из договора поставки, возможность компенсации возникшего ущерба и убытков.

Юридические услуги при расторжении договора поставки

Задача юриста при расторжении договора поставки — выбрать правильный способ правовой защиты клиента. Правильно определить, какие есть основания для расторжения договора поставки; какой способ расторжения выбрать и как с максимальной выгодой для клиента защитить интересы в суде.

Юридическая компания в Москве «Хелп Консалтинг» готова взять на себя решение вашего вопроса по расторжению договора поставки. Наши специалисты проведут юридическую консультацию и оценят все риски и перспективы дела. Мы учтем все особенности именно вашего договора, рассмотрим все возможные варианты, в т. ч. и возникшие в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: https://help-ddu.ru/dogovor-postavki/rastorzhenie-dogovora-postavki

Расторжение договора

Расторжение односторонней сделки

По каким основаниям действующий договор может быть расторгнут? Можно ли расторгнуть договор в одностороннем порядке?

Основания расторжения договора прописаны в п.2 ст.450 ГК РФ. Так, расторжение договора допустимо при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Как расторгнуть договор?

Когда расторгается договор по обоюдному согласию, то проблем не возникает, ведь по общему правилу стороны могут договориться расторгнуть договор в любой момент до истечения срока его действия (п.1 ст.450 ГК РФ). И основанием для расторжения договора будет взаимное согласие сторон.

Напомним, что обязательным требованием к соглашению о расторжении договора является соблюдение формы, в которой был составлен сам первоначальный договор (п.1 ст.452 ГК РФ). То есть, если первоначальный договор составлен в письменной форме, нотариально удостоверен, подлежит государственной регистрации, то все те же действия должны быть выполнены и в соглашении о расторжении договора. 

При расторжении договора в соглашении стороны могут предусмотреть условие о возвращении исполненного по договору. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Приведем образец соглашения о расторжении договора оказания консультационных услуг.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

от 06.02.2018 г. №45/12

Общество с ограниченной ответственностью «Лютик» в лице генерального директора Лютикова Петра Петровича, действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Цветочек» в лице генерального директора Цветкова Александра Александровича, действующего на основании устава, именуемое Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о расторжении договора:

1. Договор об оказании консультационных услуг от 06.02.2018 г. №45/12 расторгается с момента подписания Сторонами настоящего соглашения.

2. Обязательства Сторон прекращаются с момента расторжения настоящего соглашения.

3. Стороны вправе требовать возврата того, что было исполнено ими по договору до момента его расторжения.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

ООО «Лютик»
Адрес: 126007, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д.24
ИНН 7708123436, КПП 770801001
Р/с 40702810400008884545
в КБ «Салютный»
К/с 30101810400000000222
БИК 044583222

Исполнитель:

ООО «Цветочек»
Адрес: 126009, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д.45
ИНН 7708123456, КПП 770801001
Р/с 40702810400002224455
в КБ «Звездный»
К/с 30101810400000000222
БИК 044583222

                   П.П. Лютиков

                   А.А. Цветков

Наибольшую сложность вызывает одностороннее расторжение договора. Так, по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут в судебном или во внесудебном порядке (п.2 ст.450, ст.450.1 ГК РФ).

На практике одним из распространенных вариантов является расторжение ряда бессрочных договоров (т.е. договоров, заключенных на неопределенный срок). Например, расторжение договора аренды, заключенного на неопределенный срок (п.2 ст.610 ГК РФ).

Какие шаги должна предпринять сторона – инициатор расторжения договора? 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Расторжение договора в судебном порядке

Прежде всего, для расторжения договора в судебном порядке необходимо направить контрагенту уведомление о желании расторгнуть договор (соблюдение обязательного порядка досудебного порядка урегулирования споров).

Например, при расторжении бессрочного договора аренды каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. Договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок (п.2 ст.610 ГК РФ).

Важно!

Расторгнуть договор в судебном порядке можно в случаях существенного нарушения договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством (ст. 450, п.2 ст.452 ГК РФ, п.1 Постановления Пленума ВАС РФ №35 от 06.06.2014 г.).

Какие обстоятельства свидетельствуют о существенном нарушении договора?

Источник: https://rosco.su/press/rastorzhenie-dogovora/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.